Суд рассмотрел дело о взыскании неустойки и штрафа за нарушение сроков выполнения работ по реконструкции драматического театра

Арбитражный суд Брянской области рассмотрел дело по иску ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» к ООО «СтройсервисТрейд» о взыскании 349 991 руб. 57 коп.

Суд установил, что в марте 2021 года между ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» (государственный заказчик) и ООО «СтройсервисТрейд» (подрядчик) был заключен государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция здания ГАУК "Брянский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы им. А.К. Толстого" со строительством пристройки по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, д. 26».

Поскольку обязательства по выполнению предусмотренных контрактом работ были выполнены подрядчиком с нарушением сроков, истцом начислено и заявлено ко взысканию с ответчика 349 991 руб. 57 коп. неустойки и штрафа.

Рассмотрев дело, суд пришел к выводу об оставлении искового заявления без удовлетворения.

В решении суд указал, что вина ООО «СтройсервисТрейд» в нарушении сроков по 1, 2 и 4 этапам выполнения работ отсутствует. В частности, причиной нарушения сроков выполнения работ послужило несвоевременное предоставление истцом исходно-разрешительной документации (предмета охраны объекта культурного наследия, границ территории и режима использования земель в границах территории объекта культурного наследия).

По 3 этапу выполнения работ – построению 3-D модели существующего здания и вновь возводимой части, выполнению дизайн-проекта архитектурного решения фасадов, суд пришел к выводу об обоснованности начисления неустойки за просрочку выполнения работ в размере 42 776,19 руб.

Вместе с тем, указанный размер неустойки не превышает 5% от фактически выполненных ответчиком работ, в связи с чем начисленная истцом неустойка подлежит списанию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации N 783.

Исходя из вышеизложенного, исковое заявление ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» оставлено судом без удовлетворения.

На момент опубликования пресс-релиза решение суда не вступило в законную силу.

Пресс-служба Арбитражного суда Брянской области

#bryanskarbitr_пресс_релизы

Фото: пресс-служба Арбитражного суда Брянской области